Overslaan naar inhoud

Algemene voorwaarden



  1. Definities
  2. In deze algemene voorwaarden hebben de hierna vermelde termen de volgende betekenis:
  3. Consument: de Klant die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen in de zin van artikel I.1, 2° WER;
  4. DL CONSTRUCT: DL CONSTRUCT BV, met maatschappelijke zetel te Olenseweg 389 2260 WESTERLO en gekend onder het ondernemingsnummer 0740.547.191;
  5. Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die contracteert met DL CONSTRUCT.  
  6. Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen DL CONSTRUCT en de Klant;
  7. Overmacht: Alle gebeurtenissen (1) die de uitvoering van de kwestieuze verbintenis absoluut onmogelijk maakt, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend (2) door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de fout van een Partij (3) en die voor die Partij niet te voorzien zijn bij contractsluiting (4) en onvermijdbaar zijn of vreemd zijn aan de wil van die Partij.
  8. Partij:  DL CONSTRUCT of de Klant
  9. Professionele klant: de Klant die handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen;
  10. Toepasselijkheid
  11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en aangegane Overeenkomsten tussen Partijen.  Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke orderbevestiging uitgaande van de DL CONSTRUCT en op elke Overeenkomst tussen de Klant en DL CONSTRUCT.
  12. Andere of tegengestelde voorwaarden van de Klant worden voor niet-geschreven gehouden. Er kan enkel van deze algemene voorwaarden worden afgeweken middels uitdrukkelijke bepalingen die door beide Partijen afdoende schriftelijk worden aanvaard.  Het stilzwijgen kan in geen geval als een aanvaarding van andere contractuele voorwaarden worden geïnterpreteerd. 
  13. Indien DL CONSTRUCT uitdrukkelijk schriftelijk voorwaarden van de Klant zou aanvaarden, zijn onderhavige algemene voorwaarden, bij stilzwijgen van de voorwaarden van de Klant, aanvullend van toepassing voor zover deze niet-tegenstijdig zijn met de bedingen van de Klant.
  14. OFFERTES - PRIJSBESTEK
  15. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes slechts gedurende tien (10) dagen.  
  16. Een samengestelde offerte met deelposten verplicht DL CONSTRUCT niet tot het verrichten van een gedeelte ervan.
  17. De prijzen worden opgemaakt aan de hand van de ter beschikking zijnde gegevens op basis van de plannen, het lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat. Tenzij anders uitdrukkelijk vermeldt, is de offerte steeds gebaseerd op de vermoedelijke hoeveelheid. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.
  18. Op het einde van de werkzaamheden kan een exacte opmeting van de werken worden gedaan. Aan de hand van deze opmeting wordt het saldo van de werken berekend. Het door de Klant te betalen saldo betreft de totale rekening van de werken, verminderd met eventuele betaalde voorschotten.
  19. MEERPRIJZEN
  20. Een meerprijs kan worden aangerekend op grond van onvoorziene omstandigheden. Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de materiële uitvoering van het werk bemoeilijken en waarmee een aannemer op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst geen rekening mee kon houden. DL CONSTRUCT zal voor deze meerkost volledig worden vergoed. De vergoeding bestaat in de kosten die de DL CONSTRUCT heeft moeten maken om het werk ondanks de moeilijkheden uit te voeren.
  21. Meerwerken en wijzigingen in de werken kunnen enkel worden uitgevoerd en komen in aanmerking voor vergoeding en/of termijnverlenging, mits akkoord van de Klant met de uit te voeren werken. DL CONSTRUCT kan dit akkoord met alle middelen van recht bewijzen.
  22. Minwerken worden in overleg tussen DL CONSTRUCT en Klant overeengekomen en verrekend op basis van de gebruikelijke leverings- en/of uitvoeringsprijzen.
  23. DL CONSTRUCT heeft recht op een schadevergoeding wegens gedeeltelijke eenzijdige beëindiging van de aanneming, ten belope van 10% op de waarde van de minwerken.
  24. betalingsmodaliteiten EN FACTURATIE
  25. Alle prijzen worden in euro uitgedrukt en zijn exclusief BTW behoudens andere vermelding. Elke verhoging van het btw-tarief in de periode tussen de bestelling en de uitvoering en/of levering, valt ten laste van de Klant.
  26. DL CONSTRUCT is gerechtigd de werken te factureren naar gelang de vooruitgang der werken of de leveringen, zelfs indien deze laatste gedeeltelijk gebeuren. 
  27. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke Overeenkomst, dient de Klant 20% van het totale offertebedrag als voorschot te betalen. Pas na ontvangst van betaling wordt de Klant in de planning ingepland. Na beëindiging van de werken, na oplevering, ontvangt de Klant een eindafrekening.
  28. Behoudens andersluidende betalingsmodaliteiten in de offerte, zijn facturen betaalbaar binnen vijftien kalenderdagen na datum van de factuur.
  29. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van DL CONSTRUCT te voldoen, kan DL CONSTRUCT haar verbintenissen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten. 
  30. Ingeval van niet-betaling door de Professionele Klant zal op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag vanaf factuurdatum worden verhoogd met een verwijlintrest welke berekend zal worden Overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand, met een minimum van 8%. Voor een Consument worden deze verwijlintresten berekend aan de wettelijke intrestvoet.
  31. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10%, onverminderd de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding in geval van gerechtelijke invordering en alle andere rechten welke DL CONSTRUCT kan doen gelden. 
  32. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt voor een Klant het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling op de vervaldag.
  33. De betaling van één factuur veronderstelt niet de vereffening van de vorige onbetaalde facturen. Elke betaling door de Klant zal verrekend worden op de oudste openstaande factuur. 
  34. Facturen dienen betwist te worden binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf hun dag van uitgifte, zo niet worden deze als aanvaard beschouwd. Indien een gedeelte van een factuur te goeder trouw wordt betwist, dan zal het onbetwiste gedeelte onmiddellijk betaald worden. Na afhandeling van de betwisting, zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan DL CONSTRUCT worden betaald met inbegrip van de vermelde interesten, en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd waren.
  35. UITVOERINGSTermijnen
  36. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding worden leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de Overeenkomst, factuur of offerte zijn vermeld slechts ter indicatieve titel verstrekt en houden geen resultaatsverbintenis in.
  37. Vertraging in uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de Overeenkomst.
  38. VERPLICHTINGEN MET OOG OP GOEDE UITVOERING VAN DE WERKEN
  39. De Klant zal alle informatie, documentatie, bijstand en ondersteuning die redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren, ter beschikking stellen van DL CONSTRUCT. De Klant staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte documentatie en inlichtingen.
  40. Het vervullen van de door de Klant gestelde opdracht vormt in hoofde van DL CONSTRUCT geen resultaatsverbintenis maar een middelenverbintenis.  DL CONSTRUCT zal deze opdracht steeds naar haar beste vermogen vervullen. De werken worden uitgevoerd volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze kunnen worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van BuildWise (WTCB). De Klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. DL CONSTRUCT beijvert zich om mede in functie van de door de Klant voorgelegde informatie de werken in optimale en veilige omstandigheden uit te voeren
  41. Met oog op goede uitvoering van de werken zal de Klant in ieder geval:
  42. Zorgen voor een vrije toegang tot de werf, een plaats om de bestelwagen te parkeren alsmede, indien noodzakelijk voor uitvoering van de werken, een windichte en slotvaste locatie om materialen op te slaan; 
  43. Voorzien in elektriciteit, water, toegang tot de zekeringskast;
  44. Voor aanvang van de werken zorgen dat alle benodigde (administratieve) vergunningen, machtigingen en toestemmingen worden verkregen. Eventuele schade en boetes vallen exclusief ten laste van de Klant;
  45. Zorgen dat alle goederen, (werk)materialen, documenten en andere eigendommen van DL CONSTRUCT, indien deze worden bewaard in de gebouwen van de Klant, veilig worden bewaard en voor risico van de Klant.
  46. Bij levering op de werf of het magazijn, is DL CONSTRUCT slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is.
  47. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de toevertrouwde werken door één of meerdere onderaannemers kunnen worden uitgevoerd.
  48. RISICO- en EIGENDOMSOVERDRACHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD
  49. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken, blijven eigendom van DL CONSTRUCT tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen de magazijnen van DL CONSTRUCT verlaten. De Klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
  50. RETENTIE- EN OPSCHORTINGSRECHT – VESTIGING VAN BIJKOMENDE ZEKERHEDEN
  51. Elk van de Partijen heeft het recht om eenzijdig en van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding, de levering van goederen en/of levering van diensten geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, op te schorten totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven (niet-limitatieve opsomming):
  52. Ingeval de andere Partij sommige gegevens en/of inlichtingen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, onvolledig, foutief of laattijdig verstrekt;
  53. Ingeval van bewijzen of vermoeden van fraude door de andere Partij;
  54. Ingeval van niet-naleving door de andere Partij van deze Overeenkomst, van eventuele andere verplichtingen, of handelingen in strijd met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;
  55. Ingeval men kennis neemt van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de andere Partij, sprake is van staking van betaling en/of geschokt krediet, faillissement, insolventie, of stopzetting van de activiteiten door de andere Partij.
  56. Ingeval de Klant het bedongen voorschot niet betaalt. 
  57. KLACHTEN 
  58. Eventuele klachten over de verrichte diensten of geleverde prestaties dienen uiterlijk binnen de tien (10) dagen na de uitvoering te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. 
  59. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur kan worden geleverd door inschrijving in verkoopdagboek of opname in de BTW aangiftes.
  60. OPLEVERING EN AANVAARDING van WERKEN (aanneming)
  61. Wanneer de werken voltooid zijn, verzoekt DL CONSTRUCT de Klant om over te gaan tot aanvaarding. Het overmaken van de eindafrekening maakt alleszins een oplevering uit.
  62. De werken van de DL CONSTRUCT worden door de Klant aanvaard op het ogenblik van de oplevering. De oplevering geldt als aanvaarding van de werken in hun zichtbare toestand door de Klant. De zichtbare gebreken zijn bijgevolg gedekt door de (stilzwijgende) aanvaarding en houdt een afstand van recht in voor  niet-conforme uitvoering van de werken. De termijn van de tienjarige aansprakelijkheid voorzien in de artikelen 1792 en 2270 BW en de termijn voor de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken na aanvaarding nemen aldus een aanvang bij de oplevering. 
  63. De werken kunnen stilzwijgend worden aanvaard. De voorbehoudloze betaling van de eindafrekening, de volledige of gedeeltelijke inbezitneming of ingebruikname van de werken, het niet-formuleren van opmerkingen binnen de veertien (14) dagen na oplevering, worden elk afzonderlijk gelijkgesteld met een aanvaarding van de werken.
  64. EENZIJDIGE OPZEGGINGsRECHT CF. artikel 1794 (oud) BW
  65. Indien de Klant gebruik maakt van zijn recht in toepassing van artikel 1794 BW, wordt DL CONSTRUCT schadeloos gesteld voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en een winstderving.   De winstderving wordt forfaitair begroot op 25% van de overeengekomen prijs exclusief BTW.
  66. GEBREKEN BIJ LEVERING VAN GOEDEREN (koop-verkoop) 
  67. De Klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elk zichtbaar gebrek moet bij de levering, of ten laatste twee (2) dagen na de levering per aangetekend schrijven aan DL CONSTRUCT worden gemeld. Indien de Professionele Klant zichtbare gebreken niet (tijdig) meldt, aanvaardt hij het goed en kan hij de DL CONSTRUCT niet meer aanspreken voor deze gebreken.
  68. De goederen worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende 6 (zes) maanden.
  69. Deze waarborg beperkt zich alleszins tot de kosteloze reparatie of vervanging van het gebrekkige product voor zover vervanging mogelijk is, met uitsluiting van ondermeer de indirecte schade, de immateriële schade, en zonder dat de Klant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien vervanging niet mogelijk is beperkt onze waarborg zich tot terugbetaling van de betaalde prijs en terugname van het gebrekkige product, voor zover dit laatste mogelijk is.
  70. Heeft de Professionele Klant klachten inzake verborgen gebreken, dan kan hij DL CONSTRUCT slechts aansprakelijk stellen als dit gebrek binnen de dertig (30) dagen na de ontdekking, of redelijkerwijze kennis mocht krijgen van het verborgen gebrek, per aangetekend schrijven gemeld wordt en de Professionele Klant de goederen niet bewerkt of veranderd heeft. Daarnaast kan geen rechtsvordering ten gronde tegen DL CONSTRUCT worden ingesteld, cf. artikel 1648 (oud) BW, dan binnen een termijn van zes (6) maanden nadat de Klant redelijkwijze kennis kreeg van het gebrek.
  71. DL Construct is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de goederen, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Klant of zijn aangestelden.
  72. Voor Consumenten gelden de waarborgverplichtingen uit de EU Richtlijn 99/44/EG, omgezet in de artikel 1649bis tot 1649octies (oud) BW. De garantiebepalingen in de algemene voorwaarden sluiten de toepassing van deze rechten voor Consumenten niet uit.
  73. ONTBINDING en forfaitaire schadevergoeding
  74. In geval van een wanprestatie in hoofde van één der partijen, kan de andere Partij de Overeenkomst eigenmachtig zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter bij wijze van eenvoudige schriftelijke kennisgeving ontbinden. Als ernstige tekortkoming in uitvoering van de Overeenkomst kwalificeren partijen alleszins:
  75. In geval van bewijzen of vermoeden van fraude door één van de Partijen;
  76. In geval van daling van het netto-actief van de Klant onder het wettelijk minimumkapitaal of een negatief netto-actief;
  77. In geval van faillissement, insolventie, of stopzetting van de activiteiten;
  78. In geval één van de Partijen nalaat de andere Partij in kennis te stellen van een overdracht en/of wijziging in de controle.
  79. In geval de Klant zijn facturen laattijdig of niet betaalt.
  80. Ingeval van ontbinding ten nadele van Klant zal de Klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn aan DL CONSTRUCT ten titel van schadevergoeding. Deze verbrekingsvergoeding bedraagt 20% van de overeengekomen prijs exclusief BTW, zonder dat DL CONSTRUCT werkelijk geleden schade dient te bewijzen.  Indien de werkelijk geleden kosten hoger liggen, zijn de werkelijk geleden kosten verschuldigd. Eenzelfde forfaitaire schadevergoeding zal verschuldigd zijn aan de Klant indien de ontbinding het gevolg is van een foutief handelen in hoofde van DL CONSTRUCT.
  81. Overmacht en HARDSHIP
  82. Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen van de Overeenkomst, indien deze vertraging of tekortkoming door Overmacht is ontstaan. 
  83. Wanneer zich een geval van Overmacht voordoet, zal de getroffen Partij de andere Partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.
  84. Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan de getroffen partij en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van deze partij op onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de Overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verderzetten van de Overeenkomst.
  85. EXONERATIE
  86. Ingeval DL CONSTRUCT aansprakelijk zou zijn in uitvoering van de Overeenkomst, beperkt haar aansprakelijkheid zich tot herstel in natura, zonder dat DL CONSTRUCT daarenboven tot enige schadevergoeding kan gehouden zijn. 
  87. Onrechtstreekse schade en gevolgschade zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies of gederfde winst, personeelskosten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel, zuiver financiële schade, verlies van reputatie, vorderingen van derden, verlies van werkuren, worden niet vergoed. Met uitzondering van bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde en met uitzondering van opzettelijke grove fout zal DL CONSTRUCT in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout. 
  88. DL CONSTRUCT is enkel aansprakelijk voor de gevolgen van een schadegeval indien deze uitsluitend aan haar toerekenbaar zijn. Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de Klant of aan een derde zal DL CONSTRUCT ten aanzien van de Klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding van het aandeel dat door zijn fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met de andere schuldenaars
  89. De aansprakelijkheid van DL CONSTRUCT zal alleszins beperkt zijn tot de bedragen welke de Klant aan DL CONSTRUCT heeft betaald met betrekking tot dat specifieke onderdeel waardoor de schade is ontstaan.
  90. Gebruik van persoonsgegevens
  91. DL CONSTRUCT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die zij ontvangt van de Klant met het oog de uitvoering van de Overeenkomst, de boekhouding, het klantenbeheer, en (directe) marketingactiviteiten, zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de Overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. DL CONSTRUCT verwerkt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met deze gronden. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is DL CONSTRUCT BV met e-mail: dimi@dlconstruct.info
  92. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die aan DL CONSTRUCT bezorgt en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan DL CONSTRUCT heeft overgemaakt.
  93. De Klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval DL CONSTRUCT het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Vragen kunnen worden gesteld via e-mail en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de Klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.
  94. rechtsmacht en Toepasselijk recht 
  95. In geval van betwisting aanvaarden Partijen het geschil te onderwerpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.
  96. Op de Overeenkomsten tussen DL CONSTRUCT en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 
  97. Diverse bepalingen
  98. Elk beding is werkelijk door de partijen gewild en doet geen (kennelijk) onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen ontstaan.
  99. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden.  In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling
  100. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan op naam van meerdere personen dan zijn deze hoofdelijk, solidair, de ene bij gebreke aan de andere en ondeelbaar gehouden ten aanzien van DL CONSTRUCT.


Cookiebeleid